Boletín Oficial de la Junta de Andalucía - Histórico del BOJA Boletín número 127 de 07/11/1998

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento de adjudicación abierto el siguiente Contrato de Obra:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación Provincial de Obras Públicas y Transportes.

c) Núm. de expediente: 03-SE-1276-0.0-0.0-CV.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Rehabilitación de firme, drenaje y señalización en la SE-131, de N-IV a La Campana. Pk 0,500 al

4,000 (1ª fase)¯.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Provincia de Sevilla.

d) Plazo de ejecución: Seis meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación.

a) Importe total: 44.708.321 ptas.

5. Garantía.

a) Provisional: 894.166 ptas.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Carreteras. Delegación de Obras Públicas y Transportes de Sevilla.

b) Domicilio: Plaza de España, Sector III, Puerta de Navarra.

c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.

d) Teléfonos: 95/423.22.21/24/25.

e) Telefax: 423.49.07.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación: Grupo G, Viales y Pistas; Subgrupo 6, Obras viales sin cualificación, categoría «e¯.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.

a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales a partir de la publicación en el BOJA.

b) Documentación a presentar: Según Pliego.

c) Lugar de presentación: Delegación de Obras Públicas y Transportes de Sevilla.

1ª Entidad: Servicio de Carreteras de la Delegación Provincial de Obras Públicas y Transportes.

2ª Domicilio: Plaza de España, Sector III, Puerta de Navarra.

3ª Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso):

e) Admisión de variantes: No.

f) En su caso, número previsto (o número máximo y mínimo) de empresas a las que se pretenden invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido):

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Delegación Provincial de Obras Públicas y Transportes de Sevilla.

b) Domicilio: Plaza de San Andrés, 2.

c) Localidad: Sevilla.

d) Fecha: 20 días naturales desde el siguiente a la publicación en el BOJA.

e) Hora: 10 horas.

10. Otras informaciones.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su caso):

Sevilla, 3 de noviembre de 1998.- El Delegado, Manuel Vieira Díaz.