Atención: La información contenida en estas páginas no tiene validez legal. Ver más
La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento de adjudicación abierto el siguiente Contrato de Obra:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Carreteras.
c) Núm. de Expediente: 2-CA-0172-0.0-0.0-CV (C-51015-ON2-6K).
2. Objeto del Contrato.
a) Descripción del Objeto: «Ensanche de plataforma desde El Oasis al acceso a Vistahermosa¯.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de Ejecución: Cádiz.
d) Plazo de Ejecución: Catorce (14) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de Licitación.
a) Importe Total: 393.074.086 pesetas.
5. Garantías.
a) Provisional: 7.861.482 pesetas.
6. Obtención de Documentación e Información.
a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, núm. 43, 1ª.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla 41071.
d) Teléfono: (95) 455 49 00.
e) Telefax: (95) 455 80 75.
f) Fecha límite de obtención de Documentos e Información: Antes de los seis (6) últimos días de la fecha de presentación.
7. Requisitos específicos del Contratista.
a) Clasificación: Grupo: B; Subgrupo: 2; Categoría: d.Grupo G; Subgrupo 4; Categoría d.
b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de las Ofertas.
a) Fecha límite de Presentación: El día 20-11-96 a las 13 horas.
b) Documentación a presentar: La prevista en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1ª Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
2ª Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
3ª Localidad y Código Postal: Sevilla 41004.
d) Plazo durante el cual el Licitador estará obligado a mantener su Oferta: Veinte (20) días.
e) Admisión de Variantes: No.
9. Apertura de las Ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
e) Localidad: Sevilla 41004.
d) Fecha: El día 27 de noviembre de 1996.
e) Hora: A las 13 horas.
10. Otras Informaciones. No.
11. Gastos de Anuncios. Por cuenta de los Adjudicatarios. Se hace constar que la adjudicación de esta obra quedará condicionada a la fiscalización favorable de las detracciones del convenio suscrito con fecha
22 de junio de 1994, entre la Consejería de Obras Públicas y Transportes y el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María.
Sevilla, 18 de octubre de 1996.- El Director General, Blas González González.
Descargar PDF