Boletín Oficial de la Junta de Andalucía - Histórico del BOJA Boletín número 147 de 20/12/1997

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Lepe, sito en Plaza de España, s/n, Lepe (Huelva). Código Postal 21440. Tlfno.: 959/38.38.19, Fax 959/38.03.12.

b) Dependencia que tramita el expediente: Area de Obras y Urbanismo, sita en C/ Iglesias, núm. 50, Lepe (Huelva). Código Postal 21440. Tlfno.:

959/38.32.50. Fax 959/38.22.44.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato de obras de 56 viviendas plurifamiliares en la Manzana V del P.P.R. núm. 1 de Lepe.

b) Lugar de ejecución: Lepe.

c) Plazo de ejecución: Dieciocho meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 280.516.981 ptas.

5. Garantía. Provisional: 5.610.340 pesetas.

6. Obtención de documentación e información. La documentación podrá obtenerse durante el plazo para la presentación de las proposiciones en el Area de Obras y Urbanismo del Ayuntamiento de Lepe.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación: Grupo C, Categoría E, Subgrupos todos.

b) Otros requisitos: No se contemplan.

8. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: Las proposiciones deberán presentarse durante los veintiséis días naturales siguientes a la última publicación del anuncio de licitación, finalizando a las 14,00 horas del último día. Si dicho día fuese sábado o inhábil, el plazo se prorrogará hasta las 14,00 horas del siguiente día hábil. Si durante el período de exposición pública del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares realizada mediante publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva se formulasen alegaciones contra el mismo, la licitación se aplazará cuando resulte necesario.

b) Documentación a presentar: La especificada en la cláusula XI del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la licitación.

c) Forma y lugar de presentación: En mano, en la Depositaría del Ayuntamiento de Lepe, sito en Plaza de España, s/n, Lepe (Huelva). Código Postal 21440.

9. Apertura de ofertas.

La apertura de ofertas tendrá lugar a las 11,00 horas del siguiente día hábil a la terminación del plazo para la presentación de ofertas, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Lepe.

10. Gastos de anuncios.

Los gastos de todos los anuncios que genere el presente expediente serán a cuenta de la empresa adjudicataria.

Lepe, 4 de diciembre de 1997.- El Tte. Alcalde Delegado del Area de Obras y Urbanismo.