Boletín Oficial de la Junta de Andalucía - Histórico del BOJA Boletín número 110 de 29/9/1998

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento de adjudicación abierto y la forma de Subasta el siguiente Contrato de Obra.

A) Elementos comunes a los expedientes.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Arquitectura y Vivienda.

c) Núm. de expediente: No.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

6. Obtención de documentación e Información.

a) Entidad: Dirección General de Arquitectura y Vivienda o en la Delegación Provincial correspondiente de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

b) Domicilio: Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana, 3ª planta.

c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.

d) Teléfono: 95/446.44.00.

e) Telefax: 95/446.44.52.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información: El último día del plazo de presentación de solicitudes.

8. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: El día 6 de noviembre de 1998 a las 13 h.

b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente documentación:

- Sobre núm. 1: «Documentación Administrativa¯. La señalada y en la forma que determina la cláusula 8-2-1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).

- Sobre núm. 2: «Proposición económica¯. La señalada y en la forma que determina la cláusula 8-2-2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).

c) Lugar de presentación:

1ª Entidad: Registro General de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2ª Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.

3ª Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): No.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

f) En su caso, número previsto (o número máximo y mínimo) de empresas a las que se pretenden invitar a presentar ofertas: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.

b) Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.

c) Localidad: Sevilla.

d) Fecha: El día 24 de noviembre de 1998.

e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: La documentación acreditativa de la personalidad y capacidad de obrar, así como, en su caso, de estar al corriente de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social, de conformidad con el artículo 4 del Decreto

189/1997, de 22 de julio, podrá ser sustituida por la

correspondiente certificación de los datos contenidos en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía junto con la declaración responsable de no alteración de los mismos.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en Boletines Oficiales y en prensa serán por cuenta de los adjudicatarios, a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su caso): No.

B) Elementos específicos de cada contrato:

Núm. de expediente: SE-96/100-V.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Edificación de 13 viviendas de promoción pública en Carrión de los Céspedes.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Carrión de los Céspedes.

d) Plazo de ejecución: 14 meses.

4. Presupuesto base de licitación.

a) Importe total: 88.207.305 ptas.

5. Garantías.

a) Provisional: Dispensado según lo estipulado en el

artículo 36.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo: 2, Categoría: D.

Las empresas extranjeras podrán acreditar su solvencia por alguno de los medios de los artículos 16 y 17 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, según se especifica en el Anexo núm. 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

b) Otros requisitos: No.

Núm. de expediente: SE-96/070-V.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Edificación de 22 viviendas de Promoción Pública en Carmona.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Carmona.

d) Plazo de ejecución: 12 meses.

4. Presupuesto base de licitación.

a) Importe total: 142.751.271 ptas.

5. Garantías.

a) Provisional: Dispensado según lo estipulado en el artículo

36.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo: 2, Categoría: E.

Las empresas extranjeras podrán acreditar su solvencia por alguno de los medios de los artículos 16 y 17 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, según se especifica en el Anexo núm. 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

b) Otros requisitos: No.

Núm. de expediente: SE-96/040-V.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Edificación de 24 viviendas de Promoción Pública en La Rinconada.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: La Rinconada.

d) Plazo de ejecución: 16 meses.

4. Presupuesto base de licitación.

a) Importe total: 134.308.704 ptas.

5. Garantías.

a) Provisional: Dispensado según lo estipulado en el

artículo 36.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo: 2, Categoría: D.

Las empresas extranjeras podrán acreditar su solvencia por alguno de los medios de los artículos 16 y 17 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, según se especifica en el Anexo núm. 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

b) Otros requisitos: No.

Núm. de expediente: J-90/090-V.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Edificación de 24 viviendas de Promoción Pública en Torredonjimeno.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Torredonjimeno.

d) Plazo de ejecución: 18 meses.

4. Presupuesto base de licitación.

a) Importe total: 131.327.976 ptas.

5. Garantías.

a) Provisional: Dispensado según lo estipulado en el

artículo 36.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo: 2, Categoría: D.

Las empresas extranjeras podrán acreditar su solvencia por alguno de los medios de los artículos 16 y 17 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, según se específica en el Anexo núm. 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

b) Otros requisitos: No.

Núm. de expediente: MA-98/010-V.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Edificación de 12 viviendas de Promoción Pública en Villanueva de Algaidas.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Villanueva de Algaidas.

d) Plazo de ejecución: 12 meses.

4. Presupuesto base de licitación.

a) Importe total: 64.250.901 ptas.

5. Garantías.

a) Provisional: Dispensado según lo estipulado en el

artículo 36.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo: 2, Categoría: D.

Las empresas extranjeras podrán acreditar su solvencia por alguno de los medios de los artículos 16 y 17 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, según se espe cifica en el Anexo núm. 7 del Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares.

b) Otros requisitos: No.

Núm. de expediente: H-95/010-V.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Edificación de 15 viviendas de Promoción Pública en Huelva.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Huelva.

d) Plazo de ejecución: 18 meses.

4. Presupuesto base de licitación.

a) Importe total: 83.337.874 ptas.

5. Garantías.

a) Provisional: Dispensado según lo estipulado en el

artículo 36.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo: 2, Categoría: C.

Las empresas extranjeras podrán acreditar su solvencia por alguno de los medios de los artículos 16 y 17 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, según se especifica en el Anexo núm. 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

b) Otros requisitos: No.

Núm. de expediente: H-96/050-V.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Edificación de 11 viviendas de Promoción Pública en Cartaya.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Cartaya.

d) Plazo de ejecución: 11 meses.

4. Presupuesto base de licitación.

a) Importe total: 69.092.688 ptas.

5. Garantías.

a) Provisional: Dispensado según lo estipulado en el

artículo 36.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo: 2, Categoría: D.

Las empresas extranjeras podrán acreditar su solvencia por alguno de los medios de los artículos 16 y 17 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, según se especifica en el Anexo núm. 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

b) Otros requisitos: No.

Sevilla, 7 de septiembre de 1998.- El Secretario General Técnico, Diego Romero Domínguez.

Descargar PDF