Boletín Oficial de la Junta de Andalucía - Histórico del BOJA Boletín número 120 de 22/10/1998

La Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de Almería ha resuelto anunciar por el procedimiento de adjudicación abierto, mediante la forma de concurso sin variantes el siguiente contrato de obras.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía en Almería.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Secretaría General-Contratación.

c) Número de expediente: Clave: 03-AL-1169-0.0-0.0-ON.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Puente sobre la Rambla de Nogantes en la Carretera AL-620 p.k. 0,640 en Pulpí (Almería)¯.

b) División por lote y números: No.

c) Lugar de ejecución: Pulpí (Almería).

d) Plazo de ejecución: 6 meses a partir de la firma del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso sin variantes.

4. Presupuesto base de licitación: Importe máximo: 68.972.947 pesetas.

5. Garantías:

a) Provisional: Dispensada según Cláusula 8-2-1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

b) Definitiva: 2.758.918 pesetas.

6. Obtención de documentos e información.

a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, en Almería. Servicio de Secretaría General-Contratación.

b) Domicilio: C/ Hermanos Machado, 4, 6ª

c) Localidad y Código Postal: Almería, 04004.

d) Teléfono: 950/23.10.99.

e) Telefax: 950/26.46.30.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información: El último día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación: B-2-e.

b) Otros requisitos: Los determinados en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.

a) Fecha límite de presentación: Antes de las 14 horas del decimotercer día (13) natural, contado desde el siguiente al de la presente publicación.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, en Almería.

1º Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes en Almería.

2º Domicilio: Hermanos Machado, 4, 6ª

3º Localidad y Código Postal: Almería, 04004.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: 3 meses desde la apertura de proposiciones (art. 90 de la Ley 13/95, de Contratos de las Administraciones Públicas).

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas.

a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de Almería. Secretaria General.

b) Domicilio: Hermanos Machado, 4, 6ª

c) Localidad: Almería.

d) Fecha: Décimo día (10) natural, después del indicado en el apartado 8.a) de esta publicación.

Si la fecha coincidiera en sábado o día inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores.

e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones.

a) Plazo de subsanación: Cinco días (5) antes de la fecha y en el lugar indicado en el punto 9 de esta publicación, se harán públicos en el tablón de anuncios los defectos subsanables observados en la documentación, siendo remitida la

documentación subsanada a la Mesa de Contratación en un plazo no superior a tres (3) días desde su publicación en el tablón.

b) Esta obra ha sido declarada de urgencia (apartado de esta publicación) a los efectos previstos en el artículo 72 de la Ley 13/95, de Contratos de las Administraciones Públicas.

11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío al DOCE (en su caso): No.

Almería, 13 de octubre de 1998.- El Delegado, Francisco Espinosa Gaitán.

Descargar PDF