Boletín Oficial de la Junta de Andalucía - Histórico del BOJA Boletín número 47 de 28/04/1998

Resolución del contrato suscrito entre el Director Gerente del SAS y la firma Belsol, S.A., correspondiente a la C.C. 0030/91 para la ejecución de las obras del Centro de Salud T-II en Polígono Norte de Sevilla.

ANTECEDENTES

Primero. Con fecha 6 de junio de 1991, se adjudicó a la empresa Belsol, S.A., la C.C. 0030/91 para las obras del Centro de Salud T-II en Polígono Norte de Sevilla, por un importe de ciento noventa millones ochocientas cincuenta y cinco mil doscientas diecisiete pesetas (190.855.217 ptas.), formalizándose el correspondiente contrato administrativo con fecha 25 de junio de

1991, fijándose el plazo de ejecución en ocho meses a contar desde la fecha del acta de replanteo previa.

Segundo. Con fecha 4 de mayo de 1994, se procede a la recepción definitiva de las obras, de conformidad con los arts. 55 de la LCE, 173 del RGCE y la cláusula 76 del PCAG para Contratación de Obras del Estado, sin que a la misma se persone el contratista o su delegado.

Tercero. Del resultado de esta recepción se extiende acta con reparos debido a las anomalías encontradas en la obra, no siendo posible, por tanto, la recepción definitiva de las mismas, ya que de conformidad con el art. 174 del RGCE «sólo podrán ser definitivamente recibidas las obras ejecutadas conforme al proyecto y en perfecto estado¯.

Cuarto. Por el Servicio de Proyectos y Obras, y a la vista del resultado de la recepción definitiva, y enterado de que en el Juzgado de Primera Instancia núm. 5 de Sevilla se siguen los Autos núm. 797/93, de suspensión de pago de la empresa Belsol, S.A., se solicita al órgano de contratación la resolución del contrato citado.

Quinto. Con fecha 11 de octubre de 1994, se autoriza por esta Dirección Gerencia, la iniciación del expediente para la resolución del contrato suscrito con la firma Belsol, S.A., con fecha 25 de junio de 1991, por incumplimiento del contrato imputable al contratista, así como por la declaración de suspensión de pago del mismo, de conformidad con los arts. 52.1 y

6 de la LCE.

Sexto. Cumplidos los trámites legales preceptivos, en cuanto a la instrucción del expediente de resolución del contrato, y abierto el trámite de audiencia al interesado, mediante notificación expresa con acuse de recibo, la cual fue devuelta por los Servicios de Correos, se procede a la publicación de la referida notificación en el BOJA y a la exposición pública de la misma en el tablón de edictos del Ayuntamiento de esta ciudad.

Séptimo. Expirado el plazo de alegaciones sin que se hayan producido estos por parte del contratista, ha de darse por evacuado el trámite de audiencia al interesado.

Octavo. Una vez emitido informe por la Asesoría Jurídica Central de estos Servicios Centrales del SAS, ha de procederse, de conformidad con el art. 18 de la LCE, así como con el art. 16.8.c) de la Ley de Creación del Consejo Consultivo de Andalucía, a recabar el informe preceptivo de dicho órgano consultivo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Que este Organo de Contratación es el competente para resolver de conformidad con el art. 60 de la LCAP, así como en virtud de las competencias que me confiere la Ley 8/86, de 6 de mayo, de Creación del Servicio Andaluz de Salud y el Decreto

317/96, de 2 de julio de 1996, de Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud.

Segundo. Que de conformidad con el informe emitido por la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de Andalucía en relación a la resolución de este contrato, en el supuesto de que existan varias causas de resolución con distintas consecuencias jurídicas debe atenderse, de ordinario, a la que acontece en primer lugar (tal es la doctrina del Consejo de Estado, entre otros muchos, en su dictamen de 17-3-1983 y la del propio Consejo Consultivo en sus dictámenes 104/1996 y 29/1997, entre otros); es decir, aquélla cuyos presupuestos hayan ocurrido antes en el devenir del contrato, con independencia del momento en que se invoque la causa.

En el caso que nos ocupa el estado de suspensión de pagos se produce posteriormente al incumplimiento por parte del contratista de su obligación de conservar las obras durante el plazo de garantía, por lo que la resolución de este contrato se

fundamentará únicamente en la causa establecida en el artículo

52.1 de la LCE (incumplimiento de las cláusulas contenidas en el contrato).

Tercero. Que la cláusula 15.2 del Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares que rige esta contratación, establece la obligación por parte del contratista de conservación y reparación de la obra durante el plazo de garantía de la misma y hasta que se produzca la recepción definitiva, obligación que no ha sido cumplida por el contratista, a pesar de los requerimientos realizados por la Administración durante ese plazo.

Cuarto. Que los arts. 52.1 y 157.1 de la LCE y del RGCE, respectivamente, establecen como causa de resolución del contrato, el incumplimiento de las cláusulas contenidas en el mismo, siendo este incumplimiento imputable al contratista, al no cumplir con la obligación de responder de la ejecución de la obra contratada y de las faltas que han aparecido en la misma hasta la recepción definitiva y no cumplir tampoco, como ya se ha expuesto en la cláusula anterior, su obligación de conservar las obras durante el plazo de garantía.

Quinto. Que la cláusula 71 del PCAG para la contratación de obras del Estado, establece la obligación que el contratista o su delegado tienen para asistir a las recepciones de la obra, suponiendo la falta de asistencia la imposibilidad de ejercitar derecho alguno que pudiese derivar de la misma, salvo

transcurridos diez días y previa alegación y justificación fehaciente de que su ausencia fue debida a causas que no le fueron imputables.

No consta en el expediente ninguna justificación de su ausencia al acto de recepción.

Sexto. Que de conformidad en el art. 53 de la LCE Y 160 del RGCE, cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista le será incautada la fianza y deberá indemnizar, además, a la

Administración por los daños y perjuicios ocasionados.

Vistos, cuantos antecedentes figuran en el expediente, de conformidad con la Ley de Contratos del Estado, el Reglamento General de Contratación y el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado y demás disposiciones de general aplicación y de acuerdo con el Consejo Consultivo.

RESUELVO

Primero. Acordar la resolución del contrato suscrito entre el Servicio Andaluz de Salud y la firma Belsol, S.A., para la ejecución de las obras del Centro de Salud T-II en el Polígono Norte de Sevilla (C.C. 0030/91), por incurrir el contratista en incumplimiento de las cláusulas contenidas en el contrato.

Segundo. Acordar la incautación de la fianza que garantizó la contratación, consistente en aval expedido por Crédito y Caución, por importe de siete millones seiscientas treinta y cuatro mil doscientas nueve pesetas (7.634.209 ptas.), y depositado en la Caja General de Depósitos de la Consejería de Economía y Hacienda.

Tercero. Acordar la liquidación de las obras realmente ejecutadas, así como la valoración y fijación de los daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento del contrato por parte del contratista, atendiendo, tanto al retraso que implique a la inversión, como a los mayores gastos económicos y administrativos que ocasione a la Administración.

Contra la presente Resolución, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de conformidad con lo establecido en el art. 61 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y art. 58.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 3 de abril de 1998.- La Directora Gerente, Carmen Martínez Aguayo.