Boletín Oficial de la Junta de Andalucía - Histórico del BOJA Boletín número 61 de 27/5/1999

La Consejería de Obras Públicas y Transportes ha resuelto anunciar por el procedimiento de adjudicación Abierto mediante la forma de Concurso sin variantes el siguiente contrato de Obra.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes. Junta de Andalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica.

c) Número de Expediente: S-72268-REOF-9X.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Reforma de planta 4ª ala norte del edificio de oficinas de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, sito en plaza de la Contratación, 3, de Sevilla¯.

c) Lugar de ejecución: Sevilla.

d) Plazo de ejecución: 3 meses a partir de la firma del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso sin variantes.

4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 10.237.067 pesetas. 61.526,01 euros.

5. Garantías.

a) Provisional: 204.741 pesetas.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes, Secretaría General Técnica, Servicio de Contratación.

b) Domicilio: Maese Rodrigo, núm. 1.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

d) Teléfono: 95/450.78.00.

e) Telefax: 95/450.77.88.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 1 día antes de la finalización del plazo de presentación.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación: No.

b) Otros requisitos: Los determinados en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.

a) Fecha límite de presentación: El día 29 de junio de 1999, a las 13 horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

1º Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2º Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.

3º Localidad y código postal: Sevilla, 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 3 meses desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas.

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes. Secretaría General Técnica.

b) Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.

c) Localidad: Sevilla.

d) Fecha: El día 13 de julio de 1999.

e) Hora: 11 horas.

10. Otras informaciones.

11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío al DOCE (en su caso): No.

Sevilla, 11 de mayo de 1999.- El Secretario General Técnico, Diego Romero Domínguez.