Atención: La información contenida en estas páginas no tiene validez legal. Ver más
La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía ha resuelto anunciar, por el procedimiento de adjudicación abierto, el siguiente contrato de obra:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación Provincial de Obras Públicas y Transportes.
c) Número de expediente: 01-SE-1280-0.0-0.0-RF.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Refuerzo del firme en la carretera A-353. Tramo: Pedrera-Martín de la Jara, p.k. 12,000 al 26,500.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 18 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 49.999.990 ptas. (300.505,99 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 1.000.000 de ptas. (6.010,12 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Carreteras. Delegación de Obras Públicas y Transportes de Sevilla.
b) Domicilio: Plaza de España, Sector III, Puerta de Navarra.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfonos: 95/423.22.21-24-25.
e) Telefax: 95/423.49.07.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación: Grupo «G¯, Viales y Pistas; Subgrupo 4; Tipo de Obra, Firmes de mezclas bituminosas; Categoría «c¯.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales a partir de la publicación en BOJA.
b) Documentación a presentar: Según Pliego.
c) Lugar de presentación: Delegación de Obras Públicas y Transportes de Sevilla:
1ª Entidad: Servicio de Carreteras de la Delegación Provincial de Obras Públicas y Transportes.
2ª Domicilio: Plaza de España, Sector III, Puerta de Navarra.
3ª Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso):
e) Admisión de variantes: No.
f) En su caso, número previsto (o números máximo y mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido):
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Obras Públicas y Transportes de Sevilla.
b) Domicilio: Plaza de San Andrés, 2.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 25 días naturales desde el siguiente a la publicación en BOJA.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su caso).
Sevilla, 4 de agosto de 1999.- El Delegado, José Jurado Marcelo.